1. ул. Казанская, д.7, офис №1,
    тел.: 996-67-99, 603-21-97
  2.  

     

                

     

  3.  
      

     

  4.  

    Генеральный директор ЮК «Вероника» лауреат конкурса «Деловая Петербурженка 2013» в номинации услуги. На конкурсе был отмечен профессионализм,
    высокий уровень сервиса, а также качество обслуживания клиентов в нашей компании. 

    Генеральный директор ЮК "Вероника", Ольга Голосова, является постоянным экспертом ведущих деловых изданий. Ольга пишет качественные аналитические материалы о успешном и законном ведении бизнеса.
       
  5.  

    Адрес: г. Санкт-Петербург,

    ул. Казанская, дом 7, оф.1, 1 этаж.

    Наши телефоны:

    (812) 603-21-97,
    (812) 996-67-99
    e-mail: ovk21@mail.ru


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г.Санкт-Петербург

20 мая 2014 года. Дело № А56-80550/2013

Резолютивная часть определения объявлена 15 мая 2014 года. Полный текст определения изготовлен 20 мая 2014 года

Судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Яценко О.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ахмедовой У.М.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истец: общество с ограниченной ответственностью

ответчик: открытое акционерное общество 

о взыскании 87 262,97 руб.

при участии

от истца: Шиятюк С.В. (доверенность от 03.04.2014)

от ответчика: Гущина А.Н. (доверенность от 01.05.2013)

у с т а н о в и л :

Общество с ограниченной ответственностью (далее – Компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к открытому акционерному обществу  (далее - Общество) о взыскании 67 572,5 руб. задолженности по оплате работ, выполненных по договору подряда от 23.06.2011 № БАР-06/11, и 19 690,47 руб. пени за период с 27.09.2011 по 20.12.2013.

В судебном заседании стороны представили для утверждения судом мировое соглашение от 07.05.2014. Суд, признав дело подготовленным, на основании части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В соответствии с частью 4 статьи 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном главой 15 АПК РФ.2 А56-80550/2013

Согласно части 1 статьи 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

Мировое соглашение от 07.05.2014 подписано уполномоченными лицами – управляющим Общества и генеральным директором Компании.

Правовые последствия прекращения производства по делу, предусмотренные статьями 150 и 151 АПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.

В мировом соглашении содержатся условия о распределении судебных расходов.

Исследовав материалы дела и оценив условия мирового соглашения, суд пришел к выводу о том, что оно не противоречит закону и не нарушает прав и законных интересов других лиц, в связи с чем предусмотренные частью 6 статьи 141 АПК РФ основания для отказа в утверждении мирового соглашения отсутствуют.

С учетом изложенного мировое соглашение подлежит утверждению судом, а производство по делу - прекращению в соответствии с частью 2 статьи 150 АПК РФ.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации истцу надлежит возвратить из федерального бюджета 50% суммы уплаченной им государственной пошлины.

Руководствуясь статьей 49, статьями 138-141, частью 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

о п р е д е л и л :

1. Утвердить мировое соглашение от 07.05.2014, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью  и открытым акционерным обществом , на следующих условиях:

«2. Стороны пришли к соглашению о том, что общая сумма задолженностиоткрытого акционерного общества  перед обществом с ограниченной ответственностью по договору подряда № БАР-06/11 от 23.06.2011 составляет 87 262,97 руб., из них: 67 572,5 руб. – задолженность по оплате выполненных работ по договору подряда № БАР-06/11 от 23.06.2011, 19 690,47 руб. – пени за нарушение сроков оплаты за период с 27.09.2011 по 20.12.2013 в соответствии с пунктом 10.2 договора подряда № БАР-06/11 от 23.06.2011.

3. Стороны пришли к соглашению о том, что общая сумма задолженности общества с ограниченной ответственностью перед открытым акционерным обществом  составляет 50 703,74 руб. – пени за нарушение сроков выполнения работ в соответствии с пунктом 10.2 договора подряда № БАР-06/11 от 23.06.2011.

4. Учитывая однородность встречных требований общества с ограниченной ответственностью  и открытого акционерного общества , стороны настоящим мировым соглашением осуществляют зачёт требования общества с ограниченной ответственностью к открытому акционерному обществу об оплате пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 50 703,74 руб. в счет оплаты суммы задолженности, указанной в пункте 2 настоящего соглашения. Оставшуюся сумму задолженности в размере 36 559,23 руб. открытое акционерное общество обязуется выплатить обществу с ограниченной 3 А56-80550/2013 ответственностью  в срок не позднее 31.05.2014.

5. Половину суммы государственной пошлины за рассмотрение исковых требований к открытому акционерному обществу , то есть часть, которая не подлежит возврату обществу с ограниченной ответственностью  в связи с утверждением судом настоящего мирового соглашения в силу пункта 3 части 1 статьи

333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, что составляет 1 745,24 руб., открытое акционерное общество  перечисляет на расчётный счёт общества с ограниченной ответственностью , указанный в настоящем мировом соглашении, в срок не позднее 31.05.2014. Остальные судебные расходы стороны несут самостоятельно».

2. Производство по делу прекратить.

3. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью из федерального бюджета 1 745,24 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 24.12.2013 № 611. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в течение месяца со дня вынесения определения.

Судья Яценко О.В.